下面是小编为大家整理的2023年钢构施工合同（3篇）,供大家参考。
钢构施工合同（精选3篇）
钢构施工合同 篇1
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，达成一致，特签定如下协议：
一、甲方愿把一座建筑面积为**平方米的屋面轻钢顶以包清工的方式每平方米 元的价格承包给乙方。
二、甲方为乙方提供水、电、路，确保工程正常施工。甲方必须确保原材料的供应，否则因原材料短缺所造成的工人停工。误工费由甲方负责赔偿。
三、乙方必须按照甲方的要求，保质保量进行安全施工，在施工过程中所发生的人身伤亡事故，甲方概不负责，完全由乙方自己负责。
四、付款方式：
1、工人及设备进入工地后，甲方应先付给乙方生活费5000元。
2、待原厂房拆除完毕，甲方把工人拆除工资全部付清。
3、待梁制作完毕，甲方应付乙方总工程款的40%。
4、待钢梁安装完毕，甲方再付给乙方总工程款的20%。
5、待屋面板安装完毕，甲方再付给乙方总工程款的35%。
6、经甲方验收合格后，再把剩余的工程款一次性付清给乙方。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，望甲乙双方共同遵守。
甲方：
乙方：
**年*月*日
钢构施工合同 篇2
发包方：
承包方：(简称乙方)
本合同书是依照我国民法、合同法、建筑法、招投标法、预算法、建设工程价款结算暂行办法、行业规范及最高人民法院司法解释等相关法律制定。对双方的权利义务，双方已经明确，意思表示一致，自愿订立本合同。
一、 甲方将本工程以 构形式为 工程，檐口高度为6米，总建筑面积约 ㎡。(面积如有变动，按实际面积计算)。
二、 甲乙双方协定每平方米 元，封墙每平方米 元，合计金额约 元，大写约 (面积如有变动，按实际面积计算)。
三、 乙方承建地址：
四、 工期：自合同签订之日，甲乙双方约定工期为 月，即 年 月 日至 年 月 日。如遇下列情况之一，经发包方现场同意后，工期顺延：
1、按施工准备规定要求，不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工时;
2、重大设计变更，发包方提供的工程地质资料不准，致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度的，自提出变更之日起到变更项目完成止，作工期顺延;
3、在现场施工或因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工时;
4、因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家法规和强制性技术规程要求必须停止作业或停工的，自应停工或停止作业起，到应复工之日止，工期顺延;
5、基础由发包方负责承担的，由于发包方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响承包方的正常施工，或因发包方负责的其它工程项目因交叉施工而影响承包方正常施工的，自影响...
(想阅读全部图文内容，您需要先登陆！)
推荐访问:施工合同 钢构 钢构施工合同（3篇） 钢构施工合同(精选3篇) 钢构工程施工合同
