下面是小编为大家整理的2023年建筑维修合同（8篇）（范文推荐）,供大家参考。
建筑维修合同（精选8篇）
建筑维修合同 篇1
甲方(建设单位)：
乙方(安装施工合同)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条 建筑消防设施概况：
(一)建筑名称：
(二)安装施工范围：
A集中报警系统 B区域报警系统 C自动喷水灭火系统D卤代烷灭火系统E二氧化碳灭火系统 F泡沫灭火系统 G氮气灭火系统 H蒸汽灭火系统I干粉灭火系统 J消防控制系统
(三)开工日期：
年 月 日
竣工日期：
年 月 日
第二条 合同价款、拨款和结算
(一)合同价款：
(二)付款方式：
第三条 双方责任
(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地;协调乙方与工地其它施工单位的协作关系;及时组织验收并付款;
(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关资料并参加验收。
第四条 保修
(一)保修合同：见安装施工范围;
(二)保修期限：自验收合格之日起保修 半 年;
(三)保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第五条 违约责任
(一)甲方责任：
1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;
2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;
3、提前使用，发现质量问题，自己承担责任;
4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任：
1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金。
2、保修期内发生质量问题，有乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第六条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取( B )的方式解决：
A向仲裁委员会申请仲裁。
B向人民法院提起诉讼。
第七条 如需担保，另立合同。
第八条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第九条 本合同正本肆份，双方各执两份。
甲方(章)：
乙方(章)：
地 址：
地 址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
开户银行：
开户银行：
账 号：
账 号...
(想阅读全部图文内容，您需要先登陆！)
推荐访问:合同 维修 建筑 建筑维修合同（8篇） 建筑维修合同(精选8篇) 建筑维修合同范本
