下面是小编为大家整理的最新承揽合同纠纷判决书(9篇),供大家参考。
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
最新承揽合同纠纷判决书篇一
经甲乙双方协商，签订本合同，共同信守。
货款共计人民币(大写)
1.质量标准：___________
2.交货(运输)办法及地点：________
3.质量检验及验收办法：_________
4.包装要求及费用负担：__________
5.结算办法及期限：_____________
6.原材料供应办法：____________
7.其他：_______________
违约责任：
第一点：甲方承担
(1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应偿付乙方实际损失____
(2)中途退货的，偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。
(3)自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。
(4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。
(5)未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。
(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的，应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。
(7)错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。
(8)其他___________
第二点：乙方承担
(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，甲方同意收货的，按质论价;甲方不同意收货的，乙方应包修、包退、包换，并承担因此造成的损失。
(2)未按合同规定的数量交货，少交而甲方仍然需要的，应照数补交;不需要的，可以退货，并承担损失;不能交货的，应偿付甲方以不能交货的货款总值____的违约金。
(3)包装不符合合同规定的，必须返修或重新包装，并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的应予赔偿。
(4)未按合同规定时间交货的，每延期一天，应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。
(5)不符合合同规定产品，在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。
(6)产品错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
法定代表人：_____
电话：________
电话：_______
地址：________
地址：_______
开户银行：______
开户银行：_____
帐号：________
帐号：_...
(想阅读全部图文内容，您需要先登陆！)
推荐访问:判决书 承揽 合同纠纷 最新承揽合同纠纷判决书(9篇) 2023年最新承揽合同纠纷判决书(9篇) 承揽合同纠纷案件判决书
